Договор на оказание услуг

по оформлению интерьера жилого помещения

№__

г. Москва                                                                                                                                                                « ___ » _____________ 202_г.

Индивидуальный Предприниматель Филиппова Янина Николаевна, действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 35 № 002070421  от  12.02.2012 г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11, именуемая в дальнейшем «Дизайнер», с одной стороны и  _________________________________________________________ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения.

Договор — настоящий документ на 10 последовательно пронумерованных страницах в двух подлинных экземплярах (для каждой из сторон), все приложения, все дополнительные соглашения и электронные документы, отвечающие условиям пункта 8.7.

Объект — недвижимость определенной площади, указанная в настоящем Договоре.

Дизайн-проект — комплекс дизайнерских и художественно-оформительских работ, совокупность графической и технической информации, которые обеспечивают строительной бригаде возможность качественно осуществить ремонтно-строительные работы на Объекте. Дизайн-проект содержит информацию в составе, обозначенном в Приложении № 1, оформленную по шаблонам, разработанным Дизайнером, в соответствии с п. 6.2. и п. 6.3. настоящего Договора. Детализация, состав и вид Дизайн-проекта, согласовывается с Заказчиком до заключения Договора на основе примера других выполненных проектов Дизайнера.

Создание Дизайн-проекта — разработка и изготовление Дизайнером Дизайн-проекта на основе утвержденного Заказчиком Технического задания.

Техническое задание (ТЗ) — документ, составляемый Дизайнером на основе пожеланий и Информационных материалов Клиента. После утверждения Техническое задание становится неотъемлемой частью настоящего Договора в  форме Приложения № 2.

Информационные материалы — текстовые, графические материалы на электронных и/или бумажных носителях, необходимые для Дизайн-проекта, в том числе копия технического паспорта БТИ на Объект и схемы инженерных сетей, которые Заказчик передает Дизайнеру.

Технические условия (ТУ) — специальная документация, отражающая технические нормы и требования по отношению к Объекту. Содержит дополнительные к существующим или отсутствующие требования проектирования, эксплуатации, строительства, проведения монтажных и демонтажных работ на Объекте.

Промежуточный результат работы — завершение Дизайнером этапа работ или его части и предоставление результатов на рассмотрение и утверждение Заказчику.

Уполномоченное лицо — лицо, назначаемое Заказчиком для представления его интересов по настоящему Договору.

Планировочное решение — план Объекта с расстановкой перегородок, а также мебели и оборудования типовых размеров.

Коллаж — графическое изображение концепции дизайна помещения, выполненное в виде собранных на одном листе изображений основных стилеобразующих элементов дизайна и цветовое оформление пространства.

3д-визуализация — трехмерное фотореалистичное компьютерное изображение интерьеров в объёме с предметами мебели, освещением и декором.

Рабочие чертежи — графическое изображение проекции помещения или его частей, выполненное с определенным масштабом.

Существенные правки (изменения) — поправки, вносимые в Дизайн-проект по инициативе Заказчика, которые приводят к изменению отдельных положений (или всего целиком) существующего Технического задания или согласованных этапов.

Несущественные правки (изменения) — поправки, вносимые в Дизайн-проект по инициативе Заказчика на этапах согласования, которые не приводят к изменению существующего Технического задания или согласованных этапов.

1.Предмет Договора

1.1.             Заказчик поручает, а  Дизайнер принимает на себя обязательство в установленный Договором срок создать Дизайн-проект Объекта, расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________,

 общей площадью _­­__ м2.  Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Объем работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется Техническим заданием, которое составляется совместно Дизайнером и Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).  Состав и структура документации Дизайн-проекта определяется Соглашением о составе и этапах работ (Приложение № 1).

1.3. В случае необходимости объем работ может быть увеличен по соглашению Сторон. Увеличение объема работ фиксируется в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору, а также приводит к соответствующему увеличению общего срока исполнения и стоимости работ.

1.4. По окончании работ в рамках настоящего Договора, Заказчик может воспользоваться дополнительными услугами авторского надзора за ходом ремонтных работ и комплектацией объекта. В этом случае, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которое фиксирует объем, сроки и стоимость дополнительных работ, либо заключают новый Договор.

2. Порядок выполнения, передачи работ и внесения правок и исправлений в Дизайн-проект.

2.1. Все работы по созданию Дизайн-проекта делятся на  4 этапа:

2.1.1. 1 этап — Обмер и планировочное решение.

2.1.1.1. Дизайнер выполняет обмер Объекта, после чего в течение 5 (пяти) рабочих дней выполняет 3 варианта планировочного решения с расстановкой мебели, и передает их Заказчику в напечатанном или в электронном виде в формате.pdf.

2.1.1.2. Заказчик вправе требовать внесения любого количества правок в планировочное решение — как существенных, так и несущественных. Время, необходимое для рассмотрения Заказчиком вариантов планировочного решения и внесения Дизайнером правок, не включено в срок выполнения договора.

2.1.1.3. Утвержденный вариант планировочного решения передается Дизайнером Заказчику на бумажном носителе и подписывается Сторонами. Подписанное планировочное решение является частью Технического задания (Приложение № 1), служит основой для дальнейшей работы над Дизайн-проектом и не подлежит изменению.

2.1.2. 2 этап. Создание концепции интерьера в виде коллажей.

2.1.2.1. Дизайнер разрабатывает концепцию дизайна интерьера помещений в виде коллажей, согласно Приложению № 2 и передает их Заказчику в напечатанном или электронном виде в формате.jpg.

2.1.2.2. Заказчик вправе требовать внесения правок в концепцию до 3 (трёх) раз одним списком. Время, необходимое для рассмотрения Заказчиком вариантов коллажей и внесения Дизайнером правок, не включено в срок исполнения Договора.

2.1.2.3. Утвержденный вариант коллажа по каждому помещению, согласно Приложению 1 передается Дизайнером Заказчику на бумажном носителе и подписывается Сторонами. Подписанный коллаж является частью Технического задания (Приложение № 2), служит основой для дальнейшей работы над  Дизайн-проектом и не подлежит изменению.

2.1.3. 3 этап. 3д-визуализация.

2.1.3.1. Дизайнер выполняет 3д-визуализации интерьера помещений в соответствии с Приложением № 1.  Количество ракурсов на помещение определяется Дизайнером,  и составляет от 2 до 6. Дизайнер передает визуализации Заказчику в электронном виде в формате.jpg. или.pdf.

2.1.3.2. Заказчик вправе требовать внесения не существенных правок в визуализации не более двух раз по каждому помещению, одним списком. Правки не должны противоречить ТЗ, иначе это считается  новым вариантом и должно оплачиваться отдельно.  Время, необходимое для рассмотрения Заказчиком визуализаций и внесения Дизайнером правок, не включено в срок исполнения договора.

2.1.4. 4 этап. Рабочая документация.

2.1.4.1. Дизайнер выполняет чертежи в соответствии с Приложением № 1 (Соглашение о составе работ).

2.1.4.2. Дизайнер передает визуализации и рабочие чертежи в виде распечатанного альбома формата А3 в 2 (двух) экземплярах, а так же электронной версии рабочего альбома в формате.pdf.

2.1.4.4. При условии полной предоплаты 4-го этапа, Заказчик вправе получить чертежи в электронном виде в формате.pdf до распечатки альбома, после чего в течение 10 (десяти) рабочих дней потребовать внесения в рабочие чертежи корректировок, не противоречащих результатам предыдущих этапов. Дизайнер вносит согласованные корректировки в чертежи и распечатывает альбом. После передачи альбома внесение любых корректировок в чертежи является дополнительными работами, и оплачиваются отдельно.

2.2. Дизайнер приступает к выполнению работ по каждому этапу на следующий рабочий день после наступления всех нижеперечисленных условий:

— получение авансового платежа, предусмотренного п. 3.4. настоящего Договора, за соответствующий этап;

—  согласование работ по предыдущему этапу;

— передача Заказчиком Информационных материалов и Технических условий, запрашиваемых Дизайнером. При отсутствии у Заказчика необходимых Информационных материалов, Технических условий или их части, Заказчик вправе дать согласие на оказание услуг без учета этой информации, либо попросить о приостановлении оказания услуг до предоставления Заказчиком необходимой информации.

2.3. Заказчик подтверждает получение результата работ по каждому этапу письменно по электронной почте в день получения. Если Заказчик не подтверждает получение отправленных ему материалов и прямо не заявляет об их отсутствии в течение 3 (трех) рабочих дней после отправки их Дизайнером, все материалы считаются полученными Заказчиком в полном объеме.

2.4. Заказчик рассматривает результат работы по каждому этапу в срок не более 3 (трёх) дней с момента получения, после чего принимает его или предлагает к внесению правки. Дизайнер должен внести согласованные правки до перехода на следующий этап или учесть их на следующем этапе, по согласованию Сторон.

2.5. Все правки и комментарии Заказчик передает Дизайнеру в письменном виде лично или  по электронной почте в сроки, указанные в пункте 2.4.

2.6. В случае, если от Заказчика поступает пожелание внести большее количество правок, чем оговорено в п. п. 2.1.1.2; 2.1.2.2; 2.1.3.2, общая стоимость и срок работ по Договору увеличиваются.

2.7. Переход на последующий этап работы происходит после детального рассмотрения и согласования предыдущего.

2.8. Внесение авансового платежа за последующий этап работы означает принятие работ предыдущего этапа и отсутствие у Заказчика замечаний по нему.

2.9. В случае, если на любом этапе проектирования у Заказчика появляются дополнительные мысли, идеи, пожелания, Информационные материалы, не противоречащие Техническому заданию и уже выполненной работе, Заказчик передает их Дизайнеру в письменном виде как дополнение к Техническому заданию (Приложение № 2).  Дизайнер выполняет очередной этап уже с учетом этой информации.

2.10. Заказчик может приостановить работу по созданию Дизайн-проекта, до момента детальной проработки отдельных элементов смежными организациями, о чем уведомляет Дизайнера в письменном виде путем отправки письма на электронную почту Дизайнера, либо путем заключения Дополнительного соглашения к Договору. Срок приостановки работ для проработки элементов смежными организациями не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней. После истечения этого срока Дизайнер приступает к дальнейшей разработке Дизайн-проекта без детализации этих элементов.

2.11. Дизайнер вправе согласовывать промежуточные и окончательные результаты работ по настоящему Договору как с Заказчиком, так и с Уполномоченным лицом (в случае, если Заказчик назначил Уполномоченное лицо). Все решения, комментарии и прочие действия Уполномоченного лица в рамках настоящего Договора приравниваются Сторонами к действиям Заказчика. В случае если от Заказчика и Уполномоченного лица одновременно поступают указания, которые прямо противоречат друг другу, Дизайнер вправе приостановить работу и направить запрос Заказчику на уточнение указаний. В случае если Заказчик и Уполномоченное лицо не придут к согласию между собой по поводу характера указаний, Дизайнер должен руководствоваться указаниями Заказчика. В этом случае дальнейшее согласование промежуточных и окончательных результатов будет производиться исключительно с Заказчиком.

2.12. Окончание работ по каждому этапу фиксируется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.13. По завершении Дизайн-проекта Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах — по одному для каждой стороны.

2.14. Любая информация и документы, представляемые Сторонами друг другу, должна быть оформлена в письменном виде, направлена в виде сообщения по электронной почте.

В случае если Клиент вносит комментарии по телефону, Дизайнер оформляет их в письменном и/или графическом виде и отправляет Заказчику на согласование.

3. Цена и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет  _______________________руб.

3.2. Работа и оплата работ производится поэтапно, путем внесения авансовых платежей в указанном размере от общей стоимости Договора перед началом выполнения работ по каждому этапу:

Этап 1.   Планировочное решение — 25% ____тыс. руб.

Этап 2.  Стилистическое решение — 25%   ____ тыс. руб.  

Этап 3.  3Д- визуализация -25% ____тыс. руб.

Этап 4.   Рабочая документация -25% ___тыс. руб.  

3.3. Общая сумма по договору может быть увеличена или уменьшена при изменении объема работ и состава комплекта документации, и ее изменение должно быть оформлено дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами.     

3.4. Оплата по договору производится в рублях наличными или перечислением на расчетный счет Дизайнера, указанный в Договоре, Датой платежа считается дата получения наличных средств Дизайнером или зачисления средств на счет Дизайнера.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Датой начала действия договора является дата подписания договора.

4.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение  ____ рабочих дней с момента подписания договора.

4.3. Срок, в течение которого промежуточные результаты выполненных работ (в том числе, правки) находятся на рассмотрении у Заказчика, не включается в общий срок выполнения работ.

4.4. В случае необходимости конструктивной проработки новых элементов интерьера срок исполнения обязательств по договору может быть увеличен.

4.5. Днем исполнения обязательств Дизайнера по настоящему договору является день подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи окончательного варианта полного комплекта разработанной документации согласно Приложению № 2  настоящего договора.

4.6.  В случае досрочного исполнения работ на определенном этапе, Исполнитель вправе использовать сэкономленный временной период выполненного этапа при исполнении работ на последующих этапа.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Обязательства Дизайнера.

5.1.1. Выполнить работу по созданию Дизайн-проекта надлежащим образом и передать Заказчику результаты работы (в том числе, промежуточные) в обозначенные сроки.

5.1.2. При выполнении работы руководствоваться Техническим заданием, а также принимать во внимание рекомендации и пожелания Заказчика.

5.1.3. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком, оформленного в виде дополнительного соглашения к Договору, изменения в разрабатываемый Дизайн-проект, оказывающие влияние на стоимость и сроки работ. Не повышать стоимость в одноименном порядке. Не выполнять несогласованных услуг.

5.1.4. В случае выполнения обстоятельств, исключающих возможность дальнейшей реализации Дизайн-проекта на основе существующего Технического задания, незамедлительно уведомить об этом  Заказчика.

5.2. Дизайнер вправе.

5.2.1. Досрочно завершить работу и передать Заказчику ее результаты в случае, если работа выполнена качественно и надлежащим образом.

5.2.2. В случае необходимости привлекать третьих лиц к выполнению работы, являющейся предметом настоящего Договора.

5.2.3. Требовать от Заказчика оплату выполненных работ на условиях и в порядке, закрепленных в настоящем Договоре.

5.2.4. Информировать Заказчика по его запросу о степени готовности Дизайн-проекта, а также знакомить Заказчика с промежуточными результатами на этапах согласований.

5.2.5  Дизайнер сохраняет за собой право на имя в отношении результатов работ. Все эскизы, наброски, предварительные материалы и прочие наработки по настоящему Договору являются интеллектуальной собственностью Дизайнера.

5.2.6 Дизайнер имеет право на фото- и видеосъемку реализованного интерьера. С этой целью Заказчик гарантирует одноразовое предоставление Объекта с реализованным интерьером сроком на один рабочий день (в период с ____ до ____). Дата предоставления Объекта согласуется Сторонами. Результаты фото- и видеосъемки предоставляются Заказчику по его просьбе на условиях неисключительной лицензии для личного пользования.

5.2.7 Дизайнер вправе использовать результаты работ и материалы фото- и видеосъемки реализованного интерьера без указания точного адреса и персональных данных Заказчика при формировании собственного портфолио, участвовать в конкурсах, публиковать эти материалы на своем сайте, в интернет- и печатных изданиях.

5.3. Обязательства Заказчика.

5.3.1. Обеспечивать Дизайнеру и его Представителю, в согласованное Сторонами время, доступ на объект для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3.2. Обеспечивать принятие решений в ходе обсуждений или корректировки наработок Дизайнера в течение 3 (трёх) дней после получения предложений для рассмотрения.

5.3.3. В установленные настоящим Договором сроки получать от Дизайнера результаты работ и либо принимать их, либо вносить комментарии и поправки.

5.3.4. Предоставлять другой стороне полную информацию, влияющую на исполнение Сторонами Договора.
5.3.5  Своевременно и полностью оплачивать работу Дизайнера.

5.4. Заказчик вправе.

5.4.1. По ходу проектирования вносить комментарии, уточнения и идеи, не противоречащие Техническому заданию и согласованным ранее этапам.

5.4.2. Осуществлять контроль над ходом работы, не вмешиваясь в деятельность Дизайнера.

5.4.3. Заказчик не вправе  использовать материалы, полученные от Дизайнера в коммерческих целях. Заказчик не имеет права передавать, продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя.

6. Гарантии и ответственность.

6.1. Дизайнер гарантирует качество разрабатываемого Дизайн-проекта на примере проектов, представленных в портфолио Дизайнера.

6.2. При работе над проектом Дизайнер руководствуется собственным опытом. Порядок работы, последовательность действий и используемые шаблоны разработаны непосредственно Дизайнером и обязательны к соблюдению для соблюдения надлежащего качества Дизайн-проекта. Правила и шаблоны, принятые сторонними организациями, Дизайнер в создании Дизайн-проекта не использует.

6.3. Заказчик знакомится с правилами работы Дизайнера, примерами работ и форматом презентации работ до заключения Договора. Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается с порядком работы над Дизайн-проектом, степенью детализации проекта и форматом получения результата по каждому этапу.

6.4. Разрабатываемый Дизайн-проект в рамках настоящего Договора является авторским художественным проектом. Цель создания Дизайн-проекта — сформировать художественную концепцию оформления интерьера. В силу этого, Дизайн-проект не должен быть оформлен по ГОСТ.  Дизайн-проект содержит сведения о внешнем виде будущего интерьера и не включает в себя  инженерную  часть, которая  разрабатывается  смежными организациями.

6.5. Дизайнер не несет ответственность за деятельность привлекаемых Заказчиком смежных организаций.

6.6. Заказчик имеет право использовать Дизайн-проект или его части при производстве ремонтно-строительных работ лишь после сдачи-приемки полностью разработанного Дизайн-проекта.

В случае использования Заказчиком промежуточных результатов, Дизайнер не несет ответственности за соответствие представленных промежуточных сведений реальным характеристикам Объекта, а также за последствия производимых ремонтно-строительных работ. При этом работа над Дизайн-проектом продолжается без учета изменений, которые произошли на Объекте по инициативе Заказчика или строительной бригады. Для внесения корректировок в разрабатываемый проект, проведение новых обмеров Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором отражается объем, сроки и стоимость работ, связанных с корректировкой Дизайн-проекта.

6.7. Незавершенный до конца Дизайн-проект не предназначен для строительства. Досрочное использование элементов незавершенного Дизайн-проекта Клиент производит исключительно под свою ответственность, на свой страх и риск.

6.8. Дизайнер не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, если это происходит не по вине Дизайнера (Заказчик, не смотря на запросы Дизайнера, не передает все необходимые Информационные материалы, уклоняется от диалога, затягивает согласование).

6.9. В случае неразумно большой задержки внесения комментариев, более 20 (двадцати) календарных дней, Дизайнер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.10. Дизайнер не несет ответственности за несоответствие разработанного Дизайн-проекта требованиям застройщика, генеральному плану и другим особым требованиям третьих лиц в случае, если Заказчиком не была предоставлена вся соответствующая документация, фиксирующая данные требования, до согласования Технического задания по настоящему Договору.

6.11. В стоимость настоящего Договора не включены работы по согласованию дизайн-предложения с органами, ответственными за согласование перепланировки жилого помещения. Такое согласование производится Заказчиком самостоятельно или путем привлечения третьих лиц.

6.12. В случае просрочки сдачи этапа по вине Дизайнера, Дизайнер по письменному требованию Заказчика выплачивает пени в размеры 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного этапа работы.

6.13. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военные действия, объявление чрезвычайного положения, стихийное бедствие значительной разрушительной силы или иные чрезвычайные или непредотвратимые обстоятельства.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора.

8. Порядок расторжения, срок действия, прочие условия.

8.1. Возможные споры и разногласия, вытекающие из отношений, урегулированных данным Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров или ведения переписки.

8.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Стороны согласились передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством России.

8.4. Заказчик вправе в любой момент отказаться от услуг Дизайнера, оплатив объем фактически выполненных работ. В этом случае Заказчик должен направить Дизайнеру письменное уведомление о прекращении договора. При получении подобного уведомления, Дизайнер производит оценку фактически выполненных работ и выставляет Заказчику счет на оплату. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ, после чего Дизайнер передает Заказчику результаты фактически выполненных работ, на день получения уведомления о прекращении договора. Стороны подписывают акт приема-передачи и соглашение о расторжении договора.

8.5. Дизайнер вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае не исполнения Заказчиком своих обязанностей согласно пункту 5.3. В этом случае  Дизайнер должен направить Заказчику письменное уведомление о прекращении договора.

8.6. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полной сдачи Дизайн-проекта Заказчику. С даты вступления в силу Договора прекращается действие любых иных соглашений между Сторонами, касающихся условий Договора.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.8. К настоящему Договору прилагается Соглашение о составе и этапах работ, которое подписывается обеими Сторонами и является его неотъемлемой частью.

8.9. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведение подписи механическим или цифровым путем). Вся информация, передаваемая по указанным в реквизитах электронным адресам, достоверна и эквивалентна передаваемым физическим документам, поскольку сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре и являющимися электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по личному паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

 9. Реквизиты и подписи

Дизайнер

Филиппова Янина Николаевна  (ИП)

ИНН 352524522294

р/с 40802810940000097737

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225

КПП 773643002

ИНН 7707083893

Кор/счёт  30101810400000000225

моб.:. 89251461055

Е-mail: info@yaninafilippova.ru